世纪新能源网-新能源行业媒体领跑者,聚焦光伏、储能、风电、氢能行业。
  • 微信客服微信客服
  • 微信公众号微信公众号

国家电网发布新版《对供应商不良行为处理措施的公告》

   2024-01-02 国家电网21210
核心提示:供应商不良行为处理不代替合同违约责任追究。

为进一步促进供应商诚实守信、保证质量,国家电网有限公司对《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》进行了修订,统一合并入《国家电网有限公司供应商关系管理办法》。新版办法对部分不良行为情形进行了修订,增加了结果应用时间节点等内容。新修订的《办法》自2023年11月10日起施行。

一、处理措施主要包括暂停中标资格和列入黑名单两类

1.暂停中标资格是指在一定期限内,在部分类别的货物、工程、服务招标采购中停止供应商的中标资格。

2.列入黑名单是指在一定期限内,在所有类别的货物、工程、服务招标采购中停止供应商的中标资格。

属于总部实施招标采购范围的供应商不良行为,由总部做出处理决定,在公司系统内执行。

属各单位实施招标采购范围的供应商不良行为,由各单位做出处理决定,在本单位范围内执行,并将处理结果及相关情况报国网物资部备案。

各单位实施招标采购范围的供应商不良行为,在总部供应商不良行为处理信息公示之前6个月内(以各单位供应商不良行为处理公布日期为准),供应商被任何1家单位列入黑名单的,或同一供应商同类产品因质量问题被2家及以上单位暂停中标资格,由总部做出扩大处理决定,并在公司系统内执行。各单位自行制订抽检规范的产品,因抽检质量问题被暂停中标资格的,总部不做扩大处理。

二、具体措施

(一)供应商有下列情形之一的,暂停中标资格6个月

1. 人民法院生效判决书认定或纪检监督机构在监督执纪中查实供应商为谋取不正当利益,向公司系统招标采购活动的招标人、评标委员会、招标代理机构等相关人员行贿,数额在3万元以下的;

2.因供应商原因导致七至八级安全事件或质量事件(营销类产品导致一类质量问题)的。

3. 供应商收到中标(成交、中选)通知书后,因自身原因未能按时履行签订合同、支付代理服务费等手续,给正常业务进度造成影响的;

货物类供应商:

4. 供应商产品经业主单位检测不合格的,实行积分制管理。一般质量问题1次积1分,较严重质量问题1次积2分,严重质量问题1次积3分(下同)。供应商不良行为信息收集日之前的6个月内,经业主单位检测,供应商同类产品不合格累计积分为1-2分的;

5. 在设备仓储、运输等过程中,因供应商保护措施不完善,造成设备损伤或给设备质量带来隐患的;

6. 因供应商原因导致延期交货且造成不良影响的;

7. 施工安装调试期间供应商技术指导或售后服务不到位,对工程项目或运行安全造成一定影响的;

8. 供应商不积极配合电网反事故措施整改或安全隐患排查治理的;

9. 供应商产品不满足合同规定的技术参数、功能要求及接口标准,不配合业主单位整改的;

10. 供应商技术监督通报问题不及时整改,不配合业主单位质量监督工作,或在履约过程中不配合业主单位工作的。

工程、服务类供应商:

11. 因供应商责任造成四级及以上突发环境事件的;

12. 供应商负主要责任的重大及以上交通事故的;

13. 因供应商责任造成工程项目信息安全事件,或对公司造成一定影响的安全稳定事件的,或致使工程存在重大安全隐患的;

14. 因供应商原因未按照合同约定或里程碑计划完成相关设计、交付图纸、开工、投产等工作,延误超过30天的;

15. 供应商无正当理由不参加设计联络会、施工图会检、工程协调会等会议的;

16. 供应商对建设管理单位(业主项目部)开展设计质量评价或工程全过程创优(公司达标投产、优质工程金银奖、中国电力优质工程奖、国家级优质工程等)工作配合不到位的;

17. 供应商不配合属地协调工作,造成属地协调工作无法有效开展的;

18. 供应商主要设计人员、项目管理关键人员现场服务或指导不到位,被业主或建设管理单位(业主项目部)投诉的;

19. 因供应商责任造成设计方案发生重大变化、概算造价超过可研(核准)投资估算的;

20. 供应商一年内发生2次及以上严重设计质量问题、或2次及以上供应商设计原因引起的重大设计变更、或供应商设计原因引起的七级和八级安全事件或质量事件的;

21. 供应商对安全文明措施费挪作他用负有责任的;

22. 因供应商责任导致工程款流失,或造成业主单位100万元以上200万元以下经济损失的;

23. 因供应商责任未实现工程达标投产及国网优质工程目标的;

24. 供应商档案管理不到位,致使过程档案资料不齐全,或不能及时按要求移交完整工程档案资料,情节严重的;

25. 供应商在质保期内不积极配合建设管理单位进行消缺,影响设备正常运行的;

26. 供应商违反约定对非主体工程进行分包的;

27. 因供应商责任引发不稳定事件,或因不良事件经新闻媒介曝光,给公司带来负面影响的。

(二)供应商有下列情形之一的,暂停中标资格12个月

1. 因供应商原因导致六级安全事件或质量事件(营销类产品导致二、三类质量问题)的。

货物类供应商:

2. 供应商不良行为信息收集日之前的6个月内,经业主单位检测,供应商同类产品不合格累计积分为3-4分的;

3. 供应商资质业绩信息发生实质性变化未及时做出说明,可能对中标结果公平性造成影响的;

4. 供应商未经业主同意擅自更换合同约定或投标文件承诺的货物、原材料、组部件的;

5. 供应商提供的设备被公司认定存在家族性缺陷的。

工程、服务类供应商:

6. 因供应商责任造成业主单位200万元以上经济损失的。

(三)供应商有下列情形之一的,列入黑名单1年

1. 因供应商原因导致五级安全事件或质量事件的;

2. 供应商拒绝业主单位监督检查,或者提供虚假信息逃避监督的,如在投诉、质疑、举报等问题核查中不配合调查、现场核实等工作,拒不履行招标文件、投标文件、合同等文件中的约定和承诺事项等;

3.供应商修改招标文件明确列明的技术参数并进行响应的;

4. 货物类供应商违法转包或违规分包合同货物,或未经业主同意承接其他供应商违法转包或违规分包国网货物订单的;或工程、服务类供应商违法转包或对主体工程、关键性工作进行分包的;

5. 营销类产品在质保期内,因质量原因发生故障,导致四类质量问题的;

6. 供应商存在质量、履约等问题,多次督促仍拒不整改的;

7. 供应商不良行为信息收集日之前的6个月内,经业主单位检测,供应商同类产品不合格累计积分为5-6分的;

8. 人民法院生效判决书认定或纪检监督机构在监督执纪中查实供应商为谋取不正当利益,向公司系统招标采购活动的招标人、评标委员会、招标代理机构等相关人员行贿,数额在3万元(含)以上,不满100万元的。

(四)供应商有下列情形之一的,列入黑名单2年

1. 因供应商原因导致四级安全事件(一般事故)或质量事件的;

2. 供应商无正当理由,不按招投标文件签订合同的;

3. 供应商无正当理由不履行合同义务,导致合同终止/解除的;

4. 因供应商原因导致合同终止/解除,且严重影响工程建设进度或电网安全运行的;

5. 供应商设备被公司认定为家族性缺陷且整改不到位的;

6. 供应商不良行为信息收集日之前的6个月内,经业主单位检测,供应商同类产品不合格累计积分为7-8分的;

7. 人民法院生效判决书认定或纪检监督机构在监督执纪中查实供应商为谋取不正当利益,向公司系统招标采购活动的招标人、评标委员会、招标代理机构等相关人员行贿,数额在100万元(含)以上,不满500万元的。

(五)供应商有下列情形之一的,列入黑名单3年

1. 因供应商原因导致三级安全事件(较大事故)或质量事件的;

2. 供应商具有相互串通投标,或招标人与投标人串通投标,或视为投标人相互串通投标情形的;

3. 供应商在招标采购、资质能力核实、合同履约等活动中提供虚假信息或证明文件的;

4. 供应商为谋取不正当利益,降低产品设计标准、偷工减料,或产品使用劣质原材料、组部件以次充好,造成重大安全隐患或严重影响物资使用寿命的;或供应商产品经检测存在特别严重质量问题的;

5. 供应商捏造事实或者提供虚假材料,对招标人或其他供应商进行诋毁或恶意投诉的;

6. 供应商伪造虚假图纸或工程量,或参与伪造虚假工程量骗取工程款的;

7. 供应商不良行为信息收集日之前的6个月内,经业主单位检测,供应商同类产品不合格累计积分为9-10分的;

8. 经核实,确认电商类物资供应商具有违规换货、虚假发货等违规行为的;

9. 人民法院生效判决书认定或纪检监督机构在监督执纪中查实供应商为谋取不正当利益,向公司系统招标采购活动的招标人、评标委员会、招标代理机构等相关人员行贿,数额在500万元(含)以上的。

(六)供应商有下列情形之一的,列入长期黑名单

1. 因供应商原因导致一至二级安全事件(特大、重大事故)或质量事件的;

2. 供应商在合同履约过程中,因生产环境严重劣化、破产等原因不再具备履约能力的;

3. 供应商不良行为信息收集日之前的6个月内,经业主单位检测,供应商同类产品不合格累计积分为11分及以上的;

4. 人民法院生效判决书认定或纪检监督机构在监督执纪中查实供应商为谋取不正当利益,向公司系统招标采购活动的招标人、评标委员会、招标代理机构等相关人员行贿,给公司造成严重影响的。

三、其他规定

1.供应商同一生产批次(生产日期在一个月之内)的产品在同一单位发现多次质量问题的,合并计为一次,质量问题等级按照最严重的问题确定。供应商同时发生(一)至(六)中不同情形的,按照最严重的不良行为进行处理。

2.货物类供应商产品检测发现质量问题,实行积分制管理。

3.供应商在被暂停中标资格期间再次发生或发现暂停中标资格情况的,按照问题类别及处理措施,在下个处理批次中叠加延长相应处理期;达到黑名单情形的,立即列入黑名单进行处理。

供应商在被列入黑名单期间再次发生或发现列入黑名单情况的,在下个处理批次中叠加延长相应处理期;发生或发现暂停中标资格情况的,按正常流程处理,处理期被黑名单处理期完全覆盖的不再单独公告。

4.供应商投标/首次应答截止之日或中标公告/成交结果发布之日,任一日在不良行为处理期内的,均适用不良行为处理结果。

5.供应商应由法定代表人或携带法定代表人授权委托书的人员参加约谈。无论供应商是否参加约谈,参加约谈是否签字,均应在处理依据充分的前提下,按照本办法对供应商进行处理。

6.在提出处理建议前,通过电子商务平台向供应商进行不良行为事实确认。异议受理期为5个工作日,受理期内未收到供应商盖章书面异议的,视为供应商无异议;约谈记录中已确认的问题,不再接受异议;已答复的异议内容,不再重复答复。

7.供应商应根据以下要求进行整改:

(1)供应商应按照合同约定承担相应的违约责任。

(2)对于产品质量问题,供应商应向业主单位或专业部门提供有关的信息和数据,并积极配合业主单位进行质量调查和原因分析,制定整改措施,并经业主单位认可;对出现质量问题的产品进行免费处理或更换,且检测合格,赔偿由此引起的附加调试配合等费用,并对同类产品进行全面排查和整改;对于存在批量质量隐患或家族性缺陷的产品应全部免费召回或积极配合业主单位进行治理。

(3)对于交货问题,供应商应在与业主单位协商后约定的期限内完成交货。

(4)对于服务问题,供应商应制定整改措施,提供必要的证明材料,并做出不再发生类似问题的书面承诺。

(5)对于前期不履约或未能正常履约的,供应商应提供整改报告及能够正常履约的支撑材料。

(6)对于诚信、行贿等问题,供应商应做出不再发生类似问题的书面承诺。

8.供应商整改完毕后,向提出不良行为处理的单位或专业部门提交整改报告等材料。相关单位或专业部门组织验收,形成验收报告,根据整改情况提出解除处理或继续处理建议,发送物资管理部门。对验收合格的供应商,物资管理部门履行审批手续,处理期满后解除对供应商的不良行为处理;供应商不良行为处理期满,但整改验收不合格的,延长对供应商的处理期。延长期间验收通过的,解除对供应商的处理;延长期1年后验收仍未通过的,对该供应商在电子商务平台的账户进行冻结,不允许其参与平台上的招标采购工作。完成整改验收后,供应商方可申请解除账户冻结。

9.对于集成招标或EPC总承包项目的物资,集成商的外购外协厂家、分包商所供货物发生质量问题,且符合本办法规定处理情形的,集成商与外购外协厂家、总承包商与分包商均按本办法规定处理。

10.供应商不良行为处理不代替合同违约责任追究。

 
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
 
更多>同类资讯
2024全球光伏品牌100强榜单全面开启【申报入口】 2024第四届中国高比例风光新能源电力 发展研讨会
推荐图文
推荐资讯
点击排行